“范文大全” 合同范本>买卖合同

买卖合同

发布时间:2020-07-11 来源:买卖合同 手机版

【必备】买卖合同合集8篇

  在人民愈发重视法律的社会中,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的买卖合同8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

买卖合同

买卖合同 篇1

  甲 方(卖方):

  身份证号码:

  地 址:

  电 话:

  乙方(买方):

  身份证号码:

  地 址:

  电 话:

  根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买装载机,甲、乙双方达成如下协议:

  1.甲方装载厂牌型号为徐工ZL50G,发动机号码为15G0040615,车架号为0402107015。

  2.乙方购买甲方装载机,金额为壹佰陆拾万元整(1600,000.00元)。

  3元,其余款项(

  4.本合同签字之日起,本装载机交付乙方所有,该装载机发生的一切法律责任均由乙方担负。

  5. 乙方逾期付款的违约责任:乙方如未按本合同第3条规定的时间付款,甲方有权确定诉讼地,通过法律诉讼程序清缴欠款。甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。

  6. 本合同自甲乙双方签字后生效,本合同共贰页,一式贰份,甲、乙双方各执一份,均具有同等效力。

  甲方(签章):____________________

  身份证号码:____________________

  乙方(签章):____________________

  身份证号码:____________________

  ____年____月____日 ____年____月____日

买卖合同 篇2

  出卖方: 公司(以下称甲方)

  买受方: 公司(以下称乙方)

  甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧锅炉事宜,达成如下协议:

  第一条 买卖标的物

  标的物:甲方锅炉房内锅炉本体及所有铺机、管道、阀门、仪表。

  标的价: 元。( )

  第二条 锅炉资料

  甲方向乙方尽可能提供现有的锅炉图纸等技术资料。

  第三条 锅炉验收

  1,双方在合同签字盖章后 日内验收锅炉。验收认可后,双方将上述锅炉进行封存,或拆卸上车。

  2,甲方仅对锅炉本体质量,以及铺机配件拆卸时的质量安全负责,并保证原锅炉的完整性。

  3,甲方对上车后锅炉的质量不负责任。

  4,双方可委托锅炉安装公司对锅炉质量问题进行协调。

  第四条 锅炉交付

  1,甲方负责锅炉的拆卸及上车,协助乙方在甲方行政区域内的安全运输及办理当地特检部门相关手续。

  2,锅炉交付地址: 。

  第五条 付款

  锅炉上车后乙方应将转让款的支付给甲方。

  第六条 违约责任

  1,本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

  2,若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。

  第七条 其它约定条款

  第八条 在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。

  第九条 本合同在乙方对上述锅炉验收合格时生效。

  第十条 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  出卖方: 买受方:

  代表: 代表:

  年 月 日

买卖合同 篇3

  上诉人:某某建设集团有限公司,住所地某某省某某市某某镇。法定代表人:某某,职务:董事长

  被上诉人:王某某,男,19 年2月19日出生,汉族,住某某市某某县某某镇中心村,系某革某县某某建筑模板厂业主。

  上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案,不服某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书,现提出上诉。

  上诉请求:

  1、请求依法撤销某某省某某县人民法院(20 ) 民初字第666号民事裁定书。

  2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

  3、裁令被上诉人承担上诉费用。

  事实和理由:

  被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案,某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议,认为某某县人民法院对本案没有管辖权,本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的(20 ) 民初字第666号民事裁定书,认为该院具有管辖权,驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为,一审法院认定事实不清,适用法律错误。

  首先,根据法律规定,管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理,属于程序审查,不进行实体审理,未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权,显然对未经上诉人质证的证据进行了审理,违反了程序审查的规定,认定的事实依据不足。

  其次,上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收:货到现场,由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题,请在三天内通知乙方,以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据,且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利,并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”的承认。

  再次,一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权,而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷,协商解决,协商不成时,在本公司住所地辖法院解决”,此款内容显然限制了上诉人的自由,排除了上诉人的主要权利,且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定,该格式条款无效。

  第四,在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

  中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决,协商不成,交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

  综上所述,上诉人请求贵院依法审查,将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

  此致

  某某市中级人民法院

  上诉人:某某建设集团有限公司

  年 月 日

买卖合同 篇4

  卖方: (以下简称甲方)

  买方: (以下简称乙方)

  甲方将自有门面房屋进行出售,本着平等自愿,诚实可信的原则,经甲乙双方共同协商一致,特签字本合同。

  一、房屋概况:一楼为门面,二至三楼为住房,门牌编号从土桥镇政府大门从右至左,门牌编号,门面1至9号,住房一单元1-2-1,1-2-2,1-3-1,1-3-2,二单元2-2-1,2-2-2,2-3-1,2-3-2。

  二、甲方将土桥镇旧市路81号(门面、住房)的门面(含后面的退堂)第 号,面积约 平方米出售给乙方,单价: 元平方米,住房 元(套)出售给乙方,实际面积按铜梁县国土资源和房屋管理局的测绘和房屋产权证为准。

  三、房屋移交时间为20xx年3月30日前交给乙方,交房后其房屋的管理和安全责任由购买方负责。

  四、甲方负责将水、电统一安到进户门和门面,水、电的下户费由乙方自行负责。

  五、甲方将房面进行防漏处理,清运周围的垃圾,交房前保证卫生间的下水道畅通,楼梯维修后交给乙方。

  六、付款方式:乙方首付给甲方 元,余款甲方交房屋产权让给乙方后,乙方一次性付清,否则是为违约。

  七、违约责任:甲方违约支付给乙方贰万元违约金,乙方违约支付给甲方贰万元违约金。

  八、此协议给甲乙双方签字后生效具有同等法律效力。

  九、此协议一式两份,甲乙双主各持一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

买卖合同 篇5

  卖 方(甲方)_______________________

  买 方(乙方)_______________________

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,经双方协商一致,订立本合同。

  第一条 标的(可另附表格)名称

  品种

  养殖地

  日龄

  数量

  单位

  单价

  金额

  交货时间

  合计金额:大写: 小写:

  第二条 质量标准

  1.交付的肉禽应符合以下标准:__________________________ 。

  2.甲方应提供县级以上动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证明。

  3._____________________________________________________ 。

  第三条 价款支付

  按下列第_________项支付价款。

  1.即时结清。

  2.乙方应于肉禽交付之日起________日内付清。

  3.合同签订后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后______日内付清价款,定金抵作价款或返还。

  4.__________________________________________________ 。

  第四条 交货时间、地点、方式

  1.交货时间:________年_______月_______日。

  2.交货地点:_______________________________ 。

  3.交货方式:以下列第_______方式交货。

  (1)由甲方送货到__________________________________ 。

  (2)由乙方自行到_______________________________提货。

  (3)其他:________________________________________ 。

  4.运费承担:_____________________________________ 。

  第五条 验收

  1.以下列第________项方式验收。

  (1)交货时在交货地验收:由乙方抽检______%肉禽,并开具验收单据。

  (2)________________________________________________________ 。

  2.途损约定:_______________________________________________ 。

  3._________________________________________________________ 。

  第六条 提出异议的时间和方式

  1.乙方在验收中,如果发现肉禽的品种、数量、质量、日龄不符合本合同约定的,应在_____天内向甲方提出异议。

  2.甲方在接到乙方异议后,应在_______天内负责处理。

  3.____________________________________________ 。

  第七条 违约责任

  1.甲方交付的肉禽品种、日龄、质量不符合合同约定的,乙方有权要求甲方继续履行,并承担因此造成的损失。

  2.甲方逾期交货,按逾期交付肉禽价款的每日______%向乙方支付违约金;逾期超过______天,致使乙方不能实现合同目的的,乙方可解除合同。

  3.乙方未按合同约定期限支付价款的,按逾期支付部分价款每日_______%支付违约金。

  4.其他违约责任:_______________________________ 。

  第八条 其他约定事项

  第九条 合同争议解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,或按下列第______种方式解决。

  1.提交上海仲裁委员会仲裁。

  2.依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同正本一式_______份,双方各执_______份。

  甲 方__________________________ 乙 方________________________

  住 所__________________________ 住 所________________________

  法定代表人(负责人)________________ 法定代表人(负责人)______________

  委托代理人__________________________ 委托代理人________________________

  银行帐号____________________________ 银行帐号__________________________

  联系方式____________________________ 联系方式__________________________

  签约地点____________________________ 签约地点__________________________

  签约时间____________________________ 签约时间__________________________

买卖合同 篇6

  买方:____________ (下称甲方) 卖方:____________ (下称乙方)

  甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。

  第一条 名称、品种、规格和质量

  1.名称、品种、规格:

  ____________ (应注明产品的牌号或商标)。

  2.质量,按下列第( )项执行:

  (1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。

  (2) 按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。

  (3) 按双方商定要求执行,具体为:

  _____________(应具体约定产品质量要求)。

  第二条 数量和计量单位、计量方法

  1.数量:________ 。

  2.计量单位和方法:__________。

  3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:____________。

  第三条 包装方式和包装品的处理:

  _________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)。

  第四条 交货方式:

  1.交货时间:_______。

  2.交货地点:_______。

  3.运输方式:_______(注明由谁负责代办运输)。

  4.保 险:_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。

  5.与买卖相关的单证的转移:___________。

  第五条 验收:

  1.验收时间:_______。

  2.验收方式:

  ______(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。

  3.验收如发生争议,由___检验机构按___检验标准和方法,对产品进行检验。

  第六条 价格与货款支付:

  1.单价:____;总价:_________(明确币种及大写)。

  2.货款支付:

  货款的支付时间:____________;

  货款的支付方式:____________;

  运杂费和其它费用的支付时间及方式:__________。

  3.预付货款:________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。

  第七条 提出异议的时间和方法:

  1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起___日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。

  2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

  3.乙方在接到甲方书面异议后,应在_____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

  第八条 甲方违约责任:

  1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。

  2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。

  3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

  4.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期付款的违约金。

  5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。

  6.甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。

  7.其它约定:_____________。

  第九条 乙方的违约责任:

  1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。

  2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的',应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

  3.乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。

  4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之____计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过___日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。

  5.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。

买卖合同 篇7

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方经友好协商,并依据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,就甲方采购乙方家具事宜达成如下意见:

  1货物明细

  甲方采购物品包括床头柜、行李架、休闲沙发、圆茶几、写字桌、床箱。物品品牌、材质、质量要求、规格、型号、数量、价格、说明等具体情况详见家具明细单(附件一)。

  2交货时间

  合同签订后,乙方在年月日前向甲方完全交付并于年月日前安装完毕所有家具。

  3合同价款

  本合同家具单价为人民币元整(¥),合同总价款为人民币元整(¥),其中包含家具费、运输费、装卸费、保管费、安装费、税金、服务费等全部费用。

  4甲方权利义务

  4.1按照合同约定,向乙方支付货款。

  4.2为乙方提供存放家具材料的场地。

  4.3甲方提供清洁、安全设施齐备、有照明、用电条件及可供随时加班的合适工作环境,为乙方安装工作提供便利。

  4.4甲方组织人员对材料、家具进行检查及验收。

  5乙方权利义务

  5.1乙方向甲方提供家具明细单,其中包括家具名称、图片、品牌、材质、规格、质量、型号、数量、价格、说明等信息,提交甲方进行审查。

  5.2乙方按时交付订购的家具。

  5.3乙方向甲方提供家具质量合格证明、产品说明书及检测报告,供甲方进行检验,甲方检验家具、材料不符合约定或达不到国家标准的,乙方负责无条件更换。

  5.4乙方负责免费将家具、材料运送至甲方指定场所。

  5.5乙方负责家具材料的卸运、保管、安装工作。家具材料在卸运、存放、安装过程中发生变色、变形、变质、损坏、丢失以及影响使用的其他情况时,由乙方负责。

  5.6乙方在约定期限内对家具安装完毕,供甲方验收。

  5.7乙方在质保期内负责家具的修理

  5.8乙方在超过质保期后继续负责家具修理

  6检查及验收

  6.1家具材料的验收以合同约定以及《木材含水率测定方法》(gb/t1931-20xx)、《木家具通用技术条件》(gb/t3324-20xx)、《金属家具通用技术条件》(gb/t3325-20xx)、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(gb18584-20xx)等国家、陕西省规定及同行业标准为评定验收标准。

  6.2乙方安装家具前天,书面申请甲方对家具材料进行检验,甲方依据申请日期,对乙方材料进行检验,其中包括品牌、材质、新旧程度、质量合格证明、产品说明书及检测报告。验收合格后,乙方才能进行家具的安装。

  6.3乙方在安装过程中,甲方人员对安装过程是否合理、是否符合产品说明书进行检查,对于安装过程不合理的,甲方有权要求乙方进行纠正。

  6.4所有家具安装完毕后,乙方负责清理现场,并向甲方提交书面验收申请。甲方接到验收申请后日内,组织人员进行验收。甲方对家具品牌、材质、规格、质量、型号、数量等方面进行验收,验收合格后,甲方在验收合格单上签字,乙方据此与甲方进行结算。

  7质保约定

  7.1乙方为所售家具提供年质保期,质保期从甲方对所有家具验收合格次日起计算。

  7.2质保期内,除人为损坏、使用不当外,家具产生问题的,甲方通知后三日内,乙方负责免费上门修理。

  7.3由于人为或使用不当造成家具的损坏,乙方在接到甲方通知后三日内负责上门修理,仅收取材料费。

  7.4超过质保期,家具产生问题的,乙方在接到甲方通知后三日内负责上门修理,仅收取材料费。

  8合同的变更及解除

  合同签订后,双方协商一致,可以对合同进行变更或解除。

  9违约责任

  9.1乙方未按照合同约定时间提供货物的,每逾期一天,甲方扣除合同总价款的%作为处罚,逾期天乙方仍不能如约交货的,甲方有权解除合同,要求乙方承担20%违约金,因此给甲方造成损失的(包括间接损失和直接损失),甲方有权向乙方追偿。

  9.2乙方提供的家具材料经甲方检验不合格,乙方不予更换继续使用的,甲方有权解除合同,要求乙方承担20%违约金,因此给甲方造成损失的(包括间接损失和直接损失),甲方有权向乙方追偿。

  9.3乙方在卸运、保管、安装过程中,因保管不当、操作失误导致材料出现问题,乙方隐瞒不向甲方说明或者经甲方指正,仍不予更换,继续使用的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担20%违约金,因此给甲方造成损失的(包括间接损失和直接损失),甲方有权向乙方追偿。

  9.4材料验收合格后,乙方超过天不进行家具安装工作的,甲方有权请第三方进行安装,发生的费用从合同总价款中扣除,因此给甲方造成损失的(包括直接损失和间接损失),甲方有权向乙方追偿。

  9.5乙方未能按照合同约定日期安装完毕家具的,每逾期一天,甲方扣除总合同价款的%作为处罚,逾期天乙方仍不能如约交货的,甲方有权解除合同,要求乙方承担20%违约金,因此给甲方造成损失的(包括间接损失和直接损失),甲方有权向乙方追偿。

  9.6质保期内,家具出现问题,甲方通知超过三日,乙方仍未派人修理的,甲方有权安排第三方进行修理,产生的费用从乙方质保金中扣除。质保金不足的,甲方有权向乙方追偿;质保期满后,质保金有剩余的,转化为甲方资产,不再向乙方支付。

  10付款方式

  10.1合同订立后,乙方向甲方提供发票,收到发票后日内,甲方向乙方指定账户汇入合同总价款的20%,即人民币元整(¥)

  10.2乙方把货物送至甲方住所地,分批次送的以最后一次为准,甲方初步验收合格后日内,甲方向乙方指定账户汇入合同总价款的30%,即人民币元整(¥)

  10.3乙方把家具安装完毕,经甲方验收合格后日内,甲方向乙方指定账户汇入合同总价款的40%即人民币元整(¥)

  10.4甲方留存合同总价款的10%作为质保金。质保期两年,质保期满一年,乙方积极履行质保义务的,甲方在日内向乙方指定账户支付合同总价款的5%,即人民币元整(¥);质保期满,乙方积极履行质保义务的,甲方日内向乙方支付合同剩余尾款的5%,即人民币元整(¥)

  乙方指定账户为:

  户名:

  账号:

  开户行:

  11知识产权

  11.1乙方提供的产品不得侵犯第三的知识产权。

  11.2如乙方提供产品,侵犯第三人知识产权的,责任由乙方承担。因此给甲方造成损失的(包括直接损失和间接损失),甲方有权向乙方进行追偿。

  12商业秘密

  12.1对于在履行过程中,乙方获取的甲方商业秘密,乙方及其工作人员需要保密,不得利用商业秘密为个人、家庭及其他成员、组织谋取私利。

  12.2乙方及其工作人员不得将甲方资料、机密等信息透露给他人或在网上发布。一经发现,甲方有权即时解除本协议,并要求乙方以及相关人员赔偿相应的损失,承担法律责任。

  13争议解决

  因本合同履行产生的纠纷,双方应友好协商;协商不成的,任意一方均有权向甲方住所地的人民法院起诉。

  14其他事项

  14.1《家具明细单》作为合同的附件,作为合同的补充,与合同具有同等效力。

  14.2本合同自双方签字盖章后生效。

  14.3本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等法律效力。

  甲方:乙方:

  法定代表人:法定代表人:

  住所地:住所地:

  电话:电话:

  日期:日期:

买卖合同 篇8

  需方(以下简称甲方)

  供方(以下简称乙方)

  本合同文本根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的。

  为更好地维护双方当事人的合法权益,经双方友好协商,现就甲方向乙方购买二手空调签定以下合同。

  一、双方确认的空调,品牌、型号、数量、金额:

  1、设备清单:

  序号型号单位数量单价(元)总价(元)备注

  1

  2

  3

  4

  5

  合计

  2、二手空调总价(不含税)__________元,即大写:_____________________________

  二、交货时间、地点:

  1、交货时间:乙方接到甲方开工通知后,根据甲方工程进度按照甲方要求的时间二手空调进场。

  2、交货地点:

  3、运输费用:运输费用包括在合同价内。

  4、所有权转移:本工程验收合格后,所有权转移至甲方,在此之前空调设备所有权为乙方。

    相关范文推荐
    • 买卖合同

      【精品】买卖合同汇编五篇   随着广大人民群众法律意识的普遍提高,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编为大家整理的买卖合同5篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。买卖合同 篇1   合同编号:  湖北省蔬菜买卖合同  甲乙(供方):  乙方(需方):  根据《中华人民共和国合同法》、《湖北省合同监督条例》有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本合同。  第一条 乙方向甲方订购蔬菜的品种、等级、产地、商标、生产日期及数量如下:  品种  等级  产地

    • 买卖合同

      【精华】买卖合同模板6篇   现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家收集的买卖合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。买卖合同 篇1   买方:________________________ (下称甲方)  地址:________________________ 邮编:__________  电话:________________________ 传真:__________  电子邮

    • 买卖合同

      【热门】买卖合同集锦9篇   现今社会公众的法律意识不断增强,我们用到合同的地方越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编帮大家整理的买卖合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。买卖合同 篇1   购货单位:_________,以下简称甲方;  供货单位:_________,以下简称乙方。  经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。  第一条产品的名称、品种、规格和质量  1、产品的名称、品种、规格:_________。(应注明产品的牌号或商标)  2、产品的技

    • 商品房买卖合同

      【精华】商品房买卖合同4篇   随着法律观念的日渐普及,合同的用途越来越广泛,签订合同也是避免争端的最好方式之一。知道吗,写合同可是有方法的哦,下面是小编帮大家整理的商品房买卖合同4篇,希望能够帮助到大家。商品房买卖合同 篇1   卖方(以下简称甲方):_________  买方(以下简称乙方):_________  甲方按照《_________市实施<中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例>办法》的规定,通过_________方式,取得_________市_________区(县)_____

    • 买卖合同

      买卖合同合集六篇   在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编收集整理的买卖合同6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。买卖合同 篇1   甲方(买方):  乙方(卖方):  甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上,就双方买卖柴油事宜协商一致,签订本合同,共同遵守。  一、质量标准:  乙方供应的柴油为 柴油,质量必须符合国家规定标准。乙方必须保证产品的热值和其他元素的质量符合要求。  二、单价、计量单位、计价标准