“范文大全” 合同范本>买卖合同

北京市预拌混凝土买卖合同(BF--2015--0114)

发布时间:2016-11-25 来源:买卖合同 手机版
合同编号:_____________

北京市预拌混凝土买卖合同(BF--2015--0114)

    工程名称:________________________
  买方(甲方):____________________
  卖方(乙方):_____________________
  
  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。

  第一条 工程概况
  1.建设单位:______________________
  2.施工单位:______________________
  3.工程名称:______________________
   4.工程地点:______________________
  5.运距:__________________________

  第二条 混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。

  第三条 供货数量及质量的验收确认
  1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。
  2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
  3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
  4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
  5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。

  第四条 价款结算及支付
  1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
  2.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。
  (1)依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
  (2)依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算,计算施工图预算量执行XX《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按第(1)种方式结算。
  3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
  4.价款支付期限:
  本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。[!--empirenews.page--]  5.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。

  第五条 双方义务
  1.甲方义务
  (1)根据工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。
  (2)应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。
  (3)应负责提供现场作业用水及照明环境,作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决。
  (4)应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
  (5)应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的质量问题由甲方负责。
  (6)应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
  2.乙方义务
  (1)供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。
  (2)乙方车辆及人员进入现场后,应当服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务。
  (3)应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、及时供应混凝土。
  (4)接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后,应按本合同第三条第三款解决。
  (5)浇筑混凝土前后,应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。

  第六条 违约责任
  1.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
  2.甲方未按合同约定履行其他义务的,应按_______向乙方支付违约金;给乙方造成损失的,还应承担赔偿责任。
    3.乙方未按合同约定履行义务的,应按  北京市预拌混凝土买卖合同(附件)向甲方支付违约金;给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任。
    4.__________________________

  第七条 争议解决方式
  本合同项下发生的争议,双方应协商解决或向__________________申请调解解决;协商或调解解决不成的,应按照下列第_______种方式解决:
  (1)向_______人民法院提起诉讼;
  (2)向________仲裁委员会申请仲裁。

  第八条 其他约定事项
  1.在合同履行过程中,因需变更合同或行使抗辩权中止合同的,应提前5日书面通知对方
    2._______________________

  第九条 未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。

 

买方(签章):________  卖方(签章):_________
住所:________________  住所:_________________
法定代表人:__________  法定代表人:___________
电话:________________  电话:_________________
委托代理人:__________  委托代理人:___________[!--empirenews.page--]电话:________________  电话:_________________
现场联系人:__________  现场联系人:___________
电话:________________  电话:_________________
传真:________________  传真:_________________
签订时间:____________  签订地点:_____________
附件编号:____________      

        北京市预拌混凝土买卖合同(附件)

  工程名称:_________________                  建设单位:_________________
  工程地点:_________________                  施工单位:_________________
   浇筑部位

项 目

 

 

 

 

 

 

混凝土强度等级

 

 

 

 

 

 

计划数量(立方米)

 

 

 

 

 

 

浇筑方式

 

 

 

 

 

 

供货时间

 

 

 

 

 

 

技术质量要求

混凝土坍落度

 

 

 

 

 

 

水泥品种

 

 

 

 

 

 

外加剂品种

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结算单价(元/m3)

混凝土单价(含运费)

 

 

 

 

 

 

汽车泵泵费

 

 

 

 

 

 

地泵泵费

 

 

 

 

 

 

外加剂费

 

 

 

 

 

 

冬施期冬施费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

  


甲方:(盖章)_____________  乙方:(盖章)_____________
委托代理人(签字):_______  委托代理人(签字):_______
签订日期:_____年___月___日          
合同编号:_________________          [!--empirenews.page--]附件编号:_________________          

北京市工商行政管理局
北京市建设委员会   制定
XX年一月

相关范文推荐
  • 买卖行纪合同样本

    买卖行纪合同委托人: 签订地点: 行纪人: 签订时间: 委托人委托行纪人以自己的名义

  • 上海工业品买卖合同

    上海工业品买卖合同  出卖人: 上海易人电气有限公司 合同编号:  产品名称  型号  单位  数量  单价  总金额  交(提)货  时间及地点  合计人民币(大写): $: 元  备注:  买

  • 汽车买卖合同范本

    分配单号:__________共_____页第____页合同号:(   ) 字____________号签订地点:___________________________买受人出卖人买

  • 代理产品合同书

    甲方:____________  乙方:____________  为使甲方____________产品全面推向市场,取得良好的社会效益和经济效益,双方本着合法、公正、互利、协商一致的原则,签订本

  • 罗某买卖合同纠纷上诉案

    广东省佛山市中级人民法院民事判决书  (XX)佛中法民二终字第439号  上诉人(原审被告)麦兴添,男,1959年11月14日出生,汉族,住佛山市顺德区杏坛镇麦村良均8号。  诉讼代理人黄朝永,广