“范文大全” 合同范本>施工合同

重庆市房屋建筑白蚁预防合同

发布时间:2016-11-25 来源:施工合同 手机版
合同编号:_________
工程名称:_________
建筑单位:_________(甲方)
防治单位:_________(乙方)
签订时间:_________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》、《城市房屋白蚁防治管理办法》(建设部第72号令)和《重庆市城市房屋白蚁防治管理办法》(渝国土房管发[2002]674号)文件规定,结合白蚁预防工程具体情况,甲乙双方在平等、协商一致的情况下订立本合同。
一、工程概况
工程位置:_________区(县)_________街(路巷)_________号
房屋建筑:_________
结构类型:_________栋_________楼_________层
建筑占地面积:_________
建筑总面积:_________层-_________层_________平方米
施工单位:_________
负责人:_________
联系电话:_________
二、预防范围
1.各类基础的地梁内、外侧及承台四周;
2.房屋建筑室内地坪;
3.设有架空防潮层室内架空板下的地坪;
4.房屋建筑设置的明沟、散水及挡土墙;
5.房屋建筑安装(不含二次装修)的木构件。
三、合同工期
施工日期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。乙方须在约定的工期内完成预防施工任务。
四、质量标准
达DB50/5010-1999《白蚁防治施工技术规程》要求。
五、收费标准及付款方式
1.根据建筑房屋类型,按《重庆市白蚁防治收费管理办法》(渝价发[2002]662号)文件规定的收费标准收费。
金额(大写):_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元,¥_________元(人民币)。
2.付款方式:甲方按下列_________种方式按期付款:
(1)一次性付清;
(2)本合同签订后付上述费用的80%,余款工程完毕验收合格后付清。
3.本工程竣工面积与本合同计费面积如有不符,则按竣工面积计算。
六、验收标准和方法
1.标准DB50/5010-1999《白蚁防治施工技术规程》;
2.方法:根据甲乙双方签字认可的施工技术资料(包括预防施工技术方案、施工记录等),对照《白蚁防治施工技术规程》要求进行验收,并签署竣工验收报告。
预防施工技术方案:
(1)工程概况:包括计划用药名称:_________,原药浓度:_________,原药用量:_________,施药浓度:_________,施药量:_________,施药范围:_________,施药方法:_________。
(2)技术措施:包括用地清理、地基处理、木构件处理、其它处理。
(3)施工要求:严格执行药剂浓度标准。喷洒(灌)处理必须周到、均匀饱和、不留空白。
七、预防期限
白蚁预防包治期为_________年,自预防工程交付使用之日起计算(预防包治期限不得低于15年)。
八、甲方权利、义务
1.享有乙方在预防工程和白蚁预防包治期限内为其提供白蚁预防服务的权利;
2.合同签订时,应向乙方提供该工程总平面布置图、基础平面图、正立面图壹份;
3.基础沟挖好,浇注地梁前和底层地基回填平整后,浇注混凝土(或搁置架空板)前、有挡土墙工程在回填前和需处理木构件在安装前五天通知乙方,并出具书面通知书。如不按时通知,责任在甲方;
4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下甲乙双方共同完成工程验收工作,并共同签署《城市房屋白蚁预防工程验收报告》;
5.为乙方预防施工过程提供必要的现场施工协调;
6.乙方现场预防施工和回访复查的工作记录,须由甲方签字认可。
九、乙方权利、义务
1.享受按双方约定获得服务报酬的权利;
2.与甲方一道确定具体的施工方案,在约定的工期内完成施工任务;
3.合同签订后,应立即指派专业技术人员前往施工现场查勘,指导施工单位严格按照DB50/5010-1999《白蚁防治施工技术规程》要求进行房屋建筑用地清理工作;
4.白蚁预防施工完毕,在甲方的组织下与甲方一道共同完成预防工程验收工作,并共同签署《城市房屋白蚁预防工程验收报告》,验收完成后,将预防有关资料及《城市房屋预防工程验收报告》提交甲方;
5.从竣工验收之日起计算,每隔三年回访复查一次。
十、违约责任
1.在白蚁预防治期限内,如在工程预防范围内发生蚁害,由乙方无偿提供防治服务,并承担合同总额_________%的违约金。
2.本合同在执行过程中任何一方违约,违约方都应向另一方支付预防服务费总额_________%的违约金,给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
十一、解决争议的方式
本合同在履行过程中,若发生争议,双方当事人协商解决,协商不成,按下列第_________种方式解决。
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十二、合同效力
1.甲乙双方法定代表人签字,单位加盖公章生效;
2.本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。
十三、甲乙双方均可按有关规定持本合同到白蚁防治委员会备案。
十四、其它事宜
1._________
2._________
甲方(签章):_________        乙方(签章):_________
法定代表人:_________         法定代表人:_________
经办人:_________           经办人:_________
电话:_________            电话:_________
邮编:_________            邮编:_________
开户行:_________           开户行:_________
地址:_________            地址:_________
帐号:_________            帐号:_________
(合同编号:_________)白蚁专委员备案
经办人(签章):_________
_________年____月____日
    相关范文推荐
    • 绿化施工承包合同

      发包方(甲方):____________________ 承包方(乙方):____________________ 经公开招标,甲方将 ____________________ 绿化工程确定给乙方施工

    • 供水工程施工合同(四)

      53.2 保修责任(1)保修期内,承包人应负责未移交的工程和工程设备的全部日常维护和缺陷修复工作,对已移交发包人使用的工程和工程设备,则应由发包人负责日常维护工作,但承包人应按移交证书中所列的缺陷修

    • 中外来料加工合同

      甲方: 中国________公司,地址:________电话:________电传:________法定代表人:________职务:________国籍:________乙方:____国____

    • 绿化工程施工合同

      工程名称: 工程地点: 建设单位:(以下简称甲方) 施工单位:(以下简称乙方) 经甲、乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工,本着互相协作、紧密配

    • 装饰施工工装合同

      发包方:_____(以下简称“甲方”)与承包方:_____(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,根据现行的法律、法规和规章,结合本工程的具体情况,签订本