“范文大全” 合同范本>施工合同

建设工程勘察合同

发布时间:2016-11-25 来源:施工合同 手机版

项目名称:

项目建设地点:

合同编号:

(由承接方编填)

委托方:

承接方:

签订日期

委托方         (以下简称甲方)

承接方         (以下简称乙方)

 甲方委托乙方进行 勘察任务。根据《合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,结合该工程的具体情况,为明确责任,协作配合,搞好该工程勘察工作,经双方协商一致,就本工程 勘察阶段的工作签订本合同,共同遵守。

第一条工程勘察范围

  1.1 本工程项目勘察委托文号、日期

  1.2 工程建设地点

  1.3 技术要求

  1.4 预计工程量

第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料:

 

项 目 名 称

文件资

料份数

提供日期

年 月 日

  1. 提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件

     

     

   

  • 提交工程项目的坐标高资料

     

     

  •    

  • 提交技术委托及已有的技术资料和图件

     

  •    

    第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:

    勘察成果名称

    提交日期

    提交份数

         
         
         
         

     

     

    项目名称

    文件资

    料份数

    提供日期

    年 月 日

    1. 提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件

       

       

  • 提交工程项目的坐标与标高资料

     

  •    

  • 提交技术委托书及已有的技术资料和图件

     

  •    

     

     

    第三条 乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果:

    勘察成果名称

    提交日期

    提交份数

         
         
         
         

     

     

     

    勘察成果名称

    提交日期

    提交份数

         
         
         
         

     

      3.1勘察成果规定提交四份,超过四份另行计费。

      3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准,如遇特殊情况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时,工期顺延。

    第四条取费标准及拨付办法

      4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目,由双方另行议定。

      4.2本工程勘察费估算为元,合同生效后天内,甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后,定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内,结清全部费用。

      4.3双方委托银行代付、代收有关费用。

    第五条双方责任

      5.1甲方

      5.1.1甲方委托任务时,必须向乙方明确技术要求和勘察阶段,按时提供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料),并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清,致使勘察过程中发生或危及人身安全时,其责任由甲方责任。

      5.1.2若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场工作时,甲方应派人负责安全保卫工作。

      5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系,及时为乙方创造并解决勘察现场条件。

    如:征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等,并承担其费用。

      5.1.4勘察前,根据乙方提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。

      5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施,甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时,甲方应支付乙方临时设施费。

      5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

      5.1.7工程完工后,在15天内负责组织勘察及成果验收,并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见,作为工程勘察费用结算的依据。

      5.1.8维护乙方提交的勘察成果,不得擅自修改、转让。

      5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工、除工期顺延外、甲方应支付窝工费。

      5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。

      5.2乙方

      5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘,确定勘察手段、勘察工作量,编制工程预算。

      5.2.2在勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计。

      5.2.3勘察过程中,根据场地地形、地质条件和技术规范要求,向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见,并办理正式变更手续。

      5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察,根据委托任务书提出的技术要求,按合同规定的进度,提交勘察成果,并对其质量负责。

      5.2.5讲究职业道德,端正经营作风,勘察成果应满足设计和施工的要求。

      5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任。

    第六条违约责任

      6.1甲方不履行合同时,无权要求返还定金;乙方不履行合同时,双倍返还定金。

      6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

      6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣,不能满足设计技术要求时,其勘察费用由乙方承担。

    第七条本合同执行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,由当地建设行政主管部门调解;调解不成时,双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

    第八条其它事宜。

    第九条本合同未尽事宜,由双方当事人及时协商签订补充协议,有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分,与本合同具有同等效力。

    第十条本合同自双方签字盖章后,在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行废止。

    本合同正本一式八份,双方各执四份。

    委托方单位名称:            承接方单位名称:

    (盖章)                 (盖章)

    法定代表人:              法定代表人:

    单位地址:               单位地址:

      邮政编码:               邮政编码:

      电话:                 电话:

      电传:                 电传:

      传真:                 传真:

      开户银行:               开户银行:

      银行帐号:               银行帐号:

      签订合同代表(签字):          签订合同代表(签字):

      日期:                 日期:

      年  月  日                 年  月  日

      建设行政主管部门            工商行政主管部门

    审查意见                鉴证意见

      (盖章)                 (盖章)

      审查号:                鉴证号:

      审查日期:               鉴证日期:

      相关范文推荐
      • 建筑施工劳务合同

        甲方:__________________乙方:__________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_

      • 监控工程施工合同

        签定地点:______市____区电教教仪站签订时间:________________________甲方:__________市___________实验中学乙方:___________教学仪器设

      • 标准建筑工程施工合同范本

        第一部分协议书发包人(全称):__________________________________________________________________承包人(全称):___________

      • 公路、道路施工合同

        发包人:承包人: 经过邀请招标,发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守

      • 乡村公路施工合同

        发包方: 县农机监理站承包方: 杨海苍 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚